球信网体育手机版官网网址

球信网体育手机版官网网址:劳务承包球信网体育手机版官网下载（发包人版本）,律师精选

劳务承包球信网体育手机版官网下载（发包人版本）

劳务承包球信网体育手机版官网下载

劳务发包方： (以下简称甲方)

劳务承包方： (以下简称乙方)

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本球信网体育手机版官网下载，双方自愿接受球信网体育手机版官网下载条款的约束。

一、工程名称： ；

二、工程地点： ；

三、承包方式：承包方式按照以下第 种方式：

（1）包死价总价合计 元（大写： 元整）；

（2）按照施工面积计算每平方 元，实际面积按照竣工验收实际测量的面积计算；

（3）其他方式：

；

四、承包范围：包括但不限于以下内容的劳务部分：

（1） ；

（2） ；

（3） ；

（4） ；

五、球信网体育手机版官网下载价款

球信网体育手机版官网下载价款为以下第 种：

（1）包工包料

（2）单包工

（3） ；

六、工期

（1）本工程 年 月 日开工， 年 月 日前完成，总工期 天（含各类国定假期、雨天）；

（2）非因乙方原因造成的工期延误，在获得甲方的书面认可后，工期相应顺延；

（3）因乙方原因导致工程未能按工期竣工的，每延期一天乙方应当向甲方支付 元违约金，并承担因此给甲方造成的材料、人工、机械、延迟履行赔偿等损失；

（4）因乙方原因导致工期超过 天未完成的，本球信网体育手机版官网下载自动解除，甲方可自行需找施工队伍人员进行施工，且不免除第（3）项的违约金和赔偿义务；

（5）因工程发包方或者其他非甲方过错导致工程停工或者延期的，甲方不予赔偿乙方停窝工损失。

七、劳务款支付

劳务款的支付按照以下第 种方式：

（1）按照工程进度付款：

a、施工至 支付劳务款 元；

b、施工至 支付劳务款 元；

c、施工至 支付劳务款 元；

d、施工至 支付劳务款 元；

（2）按照时间付款：

a、 年 月 日支付劳务款 元；

b、 年 月 日支付劳务款 元；

c、 年 月 日支付劳务款 元；

d、 年 月 日支付劳务款 元；

（3）其他方式：

八、竣工验收及质量维修

1、本工程约定质量标准为达到国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准，并经甲方书面确认。

2、施工过程中，甲方管理人员按规定进行检查并有权要求乙方对未满足要求的部位进行返工。凡因乙方施工质量原因造成的返工，工期不予以顺延，所有费用均由乙方负担，并承担由此引起的建设单位对甲方工期的违约罚金。在施工中，如果乙方未按照甲方整改通知书按时整改，在质量检查中每发生一次不合格检查乙方按照 元/项向甲方支付违约金。

3、若乙方质量不合格质量事故，乙方除了应在甲方规定的时间内全面返修达到质量验收标准外，还应承担返修发生的全部费用。

4、发生质量问题后，在甲方通知乙方后 日内乙方必须安排人员进行维修并在 日内维修完毕，每延期一天支付违约金 元；

5、本工程保修贰年，从工程竣工验收合格之日起计算。

九、安全文明施工

1、乙方必须遵守当地政府主管部门文明施工有关规定，按甲方要求对工人实行标准化管理，做到室内、外整洁、统一规范；

2、乙方必须保持施工现场及宿舍区整洁，无垃圾和污水，并搞好保卫和防火、防盗、防爆、防哄抢工作。乙方不得带女眷和小孩在生活区入。绶⑾执σ200/人.次的罚款；

3、乙方必须在施工过程中做到工完场清，料具工具堆放整齐，按甲方文施工有关规定组织施工，使施工现场达到文明施工的要求；

4、乙方文明施工工作内容：抓现场材料管理，施工中做到工完场清，及时清理杂物；施工区域当日落地灰当日清，施工区域保持清洁；以及不限于上述可能发生的文明施工工作。如乙方未按要求作好此部分工作，甲方另行安排人员清理，所发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除；

5、因乙方未能妥善保管造成材料损失的，乙方应当按照材料价值的130%进行赔偿。

十、人员要求及管理

1、甲方现场负责人： ，联系方式： , 除甲方本公司及现场负责人外，甲方其他工作人员无权进行工程结算、质量验收、工程变更等事项；

2、乙方现场负责人： ，联系方式： , 乙方委托他人与甲方对接的，应当出具授权委托书。

3、乙方的所有人员，未经甲方的同意，不得以索要工程价款等名义，擅自进入总包、监理、甲方办公区或工程现场妨碍总包、监理、甲方人员正常办公，或影响正常施工，如出现上述情况乙方应当按照

元/人/次向甲方支付违约金。

4、乙方应当保证其雇佣人员按照安全施工标准进行施工，为雇员购买商业保险并按时支付工资，乙方雇员发生安全事故或未支付工资导致雇员向甲方起诉仲裁追偿的，甲方有权向乙方追偿。

十一、争议解决

1、所有因乙方违约发生的违约金、罚款，甲方可在履约保证金或任何支付乙方的款项中扣除，且无需乙方的签认；

2、因乙方违约，甲方终止球信网体育手机版官网下载的，乙方需在接到甲方书面通知后3天内，无条件清退出施工现场。逾期不退场的，须向甲方支付

元／天的逾期退场违约金，场内设备、材料视为乙方丢弃，任由甲方处理；乙方已经完成的工程量，于乙方退场后，甲乙双方办理结算手续，工程质量合格的，按实际完成工程量的 80 %计算，不合格的不计算。经双方确认后15天内付清。同时没收乙方交纳的全部履约保证金。

3、双方在球信网体育手机版官网下载履行中发生争议的，可协商解决，协商不成的，双方均可向 人民法院提起诉讼。

十二、其他

本球信网体育手机版官网下载自双方签章之日起生效，发生变更的必须以书面变更球信网体育手机版官网下载进行，本球信网体育手机版官网下载一式 份，甲乙双方执壹份。

甲方（盖章）： 乙方（签字盖章）：

负责人（签字）： 负责人（签字）：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

劳务承包球信网体育手机版官网下载（发包人版本）是发包人与劳务承包人之间明确双方权利和义务的重要文件。它详细规定了发包人将特定劳务项目发包给承包人，承包人按照约定的质量、数量、期限等完成劳务工作的各项条款。球信网体育手机版官网下载中会明确劳务报酬的计算方式、支付时间和方式，以及双方在劳务过程中的责任划分，如安全责任、质量责任等。同时，还会对球信网体育手机版官网下载的变更、解除、争议解决等事项作出约定，以保障双方的合法权益，确保劳务承包项目的顺利进行。在签订劳务承包球信网体育手机版官网下载前，发包人应仔细审查球信网体育手机版官网下载条款，确保球信网体育手机版官网下载内容符合自身需求和法律法规的要求。